Договор на наполнение сайта контентом для юридических лиц

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО НАПОЛНЕНИЮ САЙТА

г. ______

«______» ______ 2025 г.

______ в лице ______, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ______ в лице ______, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы, указанные в п.1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы по наполнению сайта контентом, созданию дополнительных разделов и каталогов в объеме и на условиях, предусмотренных Приложениями к Договору. Стоимость работ, порядок оплаты и сроки их выполнения определяются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемыми частями.

1.3. Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком привлечь третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и своевременность работ, выполненных привлеченными лицами, как за свои собственные.

Этот раздел определяет основную суть договора: какие именно работы будет выполнять исполнитель и какие обязательства берут на себя стороны. Важно, что конкретные объемы работ, сроки и стоимость выносятся в отдельные приложения - это позволяет гибко менять параметры сотрудничества без перезаключения основного договора. Также обратите внимание, что исполнитель может привлекать subcontractors, но при этом полностью отвечает за качество их работы перед заказчиком.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнитель приступает к работе после поступления предоплаты на его расчетный счет согласно п.4.1 Договора и утвержденному Сторонами Приложению.

2.2. Сроки выполнения работ определяются в Приложениях к настоящему Договору.

2.3. В течение ______ рабочих дней после выполнения работ Заказчик обязан проверить сайт на наличие смысловых, орфографических и грамматических ошибок, неработающих гиперссылок, негрузящихся изображений и сообщить замечания Исполнителю. Исполнитель обязан устранить выявленные ошибки в течение ______ рабочих дней. При непоступлении замечаний от Заказчика в ______-дневный срок работа считается выполненной.

2.4. После предоставления Исполнителем исправленной версии сайта Стороны подписывают Акт выполненных работ.

В этом разделе подробно описан процесс выполнения работ и взаимодействия сторон. Особое внимание уделяется процедуре приемки: заказчику дается время на проверку качества, а исполнителю - на исправление недочетов. Важно четко соблюдать сроки проверки и предоставления обратной связи, так как от этого зависит момент завершения работ и начало обязательств по оплате. Все сроки должны быть реалистичными и учитывать сложность проекта.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

• Выполнять работы в соответствии с утвержденным Приложением к Договору
• При возникновении вопросов, требующих дополнительного согласования, приостановить работу и уведомить Заказчика по электронной почте или факсу
• По требованию Заказчика информировать о ходе работ

3.2. Исполнитель вправе:

• Не приступать к работе или приостановить начатую работу при нарушении Заказчиком своих обязанностей
• В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, предупредив Заказчика за ______ календарных дней

3.3. Заказчик обязуется:

• Своевременно оплачивать услуги Исполнителя
• По требованию Исполнителя предоставить необходимые информационные материалы в указанный срок
• Передать Исполнителю доступ к панели администрирования сайта
• Гарантировать правомерность предоставляемых материалов и нести ответственность за их соответствие законодательству РФ
• Своевременно оформлять Приложения к Договору с условиями наполнения сайта

Этот раздел детализирует права и обязанности каждой из сторон. Для заказчика ключевые обязанности - своевременная оплата и предоставление необходимых материалов. Для исполнителя - качественное выполнение работ и информирование о ходе проекта. Особенно важно, что заказчик несет ответственность за законность контента - это защищает исполнителя от возможных претензий по авторским правам или нарушению законодательства.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена, общая стоимость работ и порядок оплаты согласуются Сторонами в Приложениях к Договору.

4.2. Оплата производится Заказчиком на основании счетов Исполнителя путем безналичного перевода по указанным реквизитам.

4.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Финансовые условия договора вынесены в отдельные приложения, что позволяет гибко менять стоимость и условия оплаты в зависимости от объема и сложности работ. Важно четко прописать порядок расчетов и момент возникновения обязательств по оплате. Использование безналичных расчетов обеспечивает прозрачность и документальное подтверждение платежей.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

5.1. Исполнитель не позднее ______ рабочих дней после завершения работ предоставляет Заказчику Акт выполненных работ.

5.2. Заказчик в течение ______ рабочих дней со дня получения Акта обязан подписать его или направить мотивированный отказ. Невозврат Акта или непредставление отказа в установленный срок считается признанием полного выполнения обязательств Исполнителем.

Процедура приемки работ четко регламентирована и защищает интересы обеих сторон. Исполнитель получает гарантии, что при отсутствии своевременных претензий работа считается принятой. Заказчик имеет достаточно времени для проверки качества и может официально отказаться от приемки при наличии обоснованных претензий. Это предотвращает споры о факте выполнения работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ.

6.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает неустойку в размере ______% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает неустойку в размере ______% от стоимости услуг за каждый день просрочки.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество информации, товаров и услуг Заказчика.

Раздел об ответственности устанавливает санкции за нарушение условий договора. Неустойки мотивируют стороны соблюдать сроки и качественно выполнять свои обязательства. Важно, что исполнитель не отвечает за содержание контента - это исключительно зона ответственности заказчика, что соответствует практике разделения ответственности в подобных договорах.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажор, обязана уведомить другую сторону в течение 48 часов о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

7.3. После прекращения действия форс-мажора Сторона обязана немедленно приступить к исполнению обязательств.

7.4. При действии форс-мажора более трех месяцев любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Форс-мажорная оговорка защищает стороны от ответственности при возникновении непредвиденных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть или предотвратить. Важно своевременно уведомлять о таких ситуациях и предоставлять подтверждающие документы. Трехмесячный срок действия форс-мажора является разумным и позволяет сторонам принять решение о продолжении или прекращении сотрудничества.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения обязательств.

8.2. Договор может быть расторгнут при просрочке обязательств одной из Сторон на срок более ______ календарных дней.

8.3. Права и обязанности по договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия сторон.

8.4. Документы могут передаваться по факсу и электронной почте с последующим представлением оригиналов в течение ______ дней.

8.5. Коммерческая информация, полученная в процессе исполнения договора, является конфиденциальной.

8.6. Споры разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде ______.

8.7. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы.

8.8. Приложения и изменения к договору являются его неотъемлемой частью при условии их подписания уполномоченными лицами.

В заключительных положениях собраны важные технические и procedural моменты. Условия о конфиденциальности защищают коммерческие интересы сторон. Возможность электронного документооборота упрощает взаимодействие. Арбитражная оговорка определяет подсудность споров. Все эти условия создают правовую определенность и снижают риски misunderstandings.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель	Заказчик
Юр. адрес: ______	Юр. адрес: ______
Почтовый адрес: ______	Почтовый адрес: ______
ИНН: ______	ИНН: ______
КПП: ______	КПП: ______
Банк: ______	Банк: ______
Рас./счёт: ______	Рас./счёт: ______
Корр./счёт: ______	Корr./счёт: ______
БИК: ______	БИК: ______

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель	Заказчик
____________________ _____	____________________ _____